承攬合同模板匯總5篇

在人們的法律意識不斷增強(qiáng)的社會，能夠利用到合同的場合越來越多，簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎？下面是小編精心整理的承攬合同5篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

承攬合同 篇1

甲方（定作人）： 乙方（承攬人）： 住址： 住址： 身份證號碼： 身份證號碼： 甲方擬裝修房屋一座，位置在富民縣大營鎮(zhèn)大營村330號，由乙方負(fù)責(zé)承攬全部裝修工程，為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。

一、雙方權(quán)利義務(wù)

1、乙方應(yīng)加強(qiáng)對其施工人員的安全教育，嚴(yán)格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任，與甲方無關(guān)。

2、甲方負(fù)責(zé)提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進(jìn)度，乙方應(yīng)提前5天通知甲方購買所需材料。

3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內(nèi)外粉墻，內(nèi)外墻面積貼瓷磚，過道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設(shè)，連同搭建所需全部腳手架。

4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當(dāng)事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。

5、施工機(jī)械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費(fèi)用由乙方自理。6、乙方所屬人員的工資報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付，與甲方無關(guān)。

二、質(zhì)量和工期要求

1、工期從20xx年3月1日開始建設(shè)，到20xx年5月31日止，工期為92天。在約定的工期內(nèi)，施工時(shí)間、施工進(jìn)程由乙方自定。

2、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則，加強(qiáng)質(zhì)量管理。

3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時(shí)，有權(quán)要求乙方停工或整改。

4、房屋建成自交工后壹年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須及時(shí)進(jìn)行免費(fèi)維修。

三、付款方式

1、工程款結(jié)算方式：以建房面積計(jì)算，每平方米人民幣元。

2、付款時(shí)間：第一次付款在施工開始后 工程過半支付第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗(yàn)收后 15 天內(nèi)給付。

3、乙方質(zhì)量保證金為全部工程款的5%?？⒐ひ荒旰笾Ц督o乙方。

四、違約責(zé)任

1、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的，乙方要進(jìn)行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金元。

3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價(jià)款，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金

五、爭議解決辦法

1、發(fā)生合同爭議時(shí)，雙方應(yīng)友好協(xié)商。

2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交富民縣人民法院進(jìn)行裁決。

六、附則

1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。

2、本合同自簽訂之日起生效。

3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。

此協(xié)議

甲方簽字： 乙方簽字：

年月 日 年月日

承攬合同 篇2

合同編號：

訂立合同雙方：

定作人： （以下簡稱甲方）

定作人法定代表（負(fù)責(zé)）人： 簽約人：

定作人承辦單位： 聯(lián)絡(luò)人： 聯(lián)系電話：

定作人機(jī)構(gòu)地址： 傳真電話：

承攬方： （以下簡稱乙方）

承攬方法定代表（負(fù)責(zé)）人：簽約人：

承攬方營業(yè)執(zhí)照： 施工資質(zhì)：

承攬方施工項(xiàng)目經(jīng)理： 手機(jī)：

承攬方機(jī)構(gòu)地址： 傳真電話：

銀行開戶許可證：開戶行：帳戶：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，就加工承攬下列工程，明確雙方權(quán)利、義務(wù)及經(jīng)濟(jì)責(zé)任。為加強(qiáng)雙方的相互配合，保證甲方郵政生產(chǎn)樓裝飾工程順利竣工。雙方達(dá)成以下合同條款：

第一條標(biāo)的

本合同甲方委托乙方制做的grs裝飾件及安裝工程標(biāo)的額約為： 元。

第二條制作grc裝飾件規(guī)格、單價(jià)（單價(jià)款單位：平方米/人民幣元）

序號grc裝飾件名稱規(guī)格數(shù) 量 單 價(jià)合計(jì)

1 __________

2 __________

3 __________

注：以上每平方米grc裝飾件固定結(jié)算價(jià)，包含：包工、包料、包一切稅費(fèi)，grc裝飾件的總平方米及合同總金額以最后交工實(shí)際測量平方米為準(zhǔn)。

第三條工程概況及承包范圍

1、工程名稱：郵政局生產(chǎn)業(yè)務(wù)樓歐式外觀裝飾工程

2、工程地點(diǎn)郵政局生產(chǎn)業(yè)務(wù)樓施工現(xiàn)場

3、承包范圍：grc裝飾件安裝，藝術(shù)修形、刮膩?zhàn)印⑿弈?、涂料粉刷?/p>

4、承包方式：包工包料（grc裝飾材料廠商： ）；

5、工程造價(jià)：本工程總造價(jià)按乙方于 年 月日上午參加 組織的'工程招標(biāo)會上中標(biāo)單價(jià)，竣工按中標(biāo)單價(jià)及實(shí)際工程量決算。

第四條工程期限與保障責(zé)任

1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計(jì)天；

2、甲方要求變更方案或增加工程內(nèi)容所涉及的時(shí)間在原定工期外順延；

3、因現(xiàn)場停水、停電、運(yùn)輸進(jìn)場障礙或出現(xiàn)不可抗拒因素造成工期順延，乙方不承擔(dān)責(zé)任。

第五條甲方責(zé)任

1、提供現(xiàn)場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時(shí)用房；

2、提供施工用雙排腳手架；

3、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場各施工單位間的協(xié)調(diào)工作；

4、嚴(yán)格監(jiān)督施工質(zhì)量，組織工程驗(yàn)收。

第六條乙方責(zé)任

1、負(fù)責(zé)安裝中所有有材料供應(yīng)。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質(zhì)單、合格證等；

2、認(rèn)真組織施工，嚴(yán)格按《grc外裝飾工程施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》施工。

3、施工中因乙方責(zé)任造成的人身、設(shè)備事故，乙方負(fù)全部責(zé)任；

4、負(fù)責(zé)安裝所涉及部位已完成工程的成品保護(hù)工作；

5、因乙方責(zé)任工程質(zhì)量不符合合同要求，乙方應(yīng)無償修理或返工，由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。

第七條工程付款及結(jié)算方式

1、本工程全部工程造價(jià)及結(jié)算方式按下列方式辦理：本工程已經(jīng)招標(biāo)認(rèn)價(jià)、原預(yù)算單價(jià)甲方不再審計(jì)。應(yīng)甲方要求工程變更增減，其費(fèi)用依據(jù)預(yù)算明細(xì)的單價(jià)計(jì)算工程量，據(jù)實(shí)計(jì)算匯總工程總價(jià)款；

2、乙方帶料進(jìn)場開始施工15日內(nèi)，甲方撥付工程總價(jià)50%的工程款；

3、乙方安裝完成，驗(yàn)收報(bào)告簽之日起15日內(nèi)，再撥付工程總價(jià)45%；

4、工程質(zhì)保金為工程總價(jià)5%，質(zhì)保期兩年。質(zhì)保金在壹年后無工程質(zhì)量問題時(shí)，于 年 月 日付清。

第八條施工及竣工驗(yàn)收

1、安裝要符合歐式裝修風(fēng)格，線條明暢、凹凸對正，尺寸標(biāo)準(zhǔn)及形位誤差應(yīng)服從于實(shí)際藝術(shù)效果；

2、如施工中甲方要求變更施內(nèi)容、范圍、應(yīng)征得乙方同意并辦理補(bǔ)充條款，并經(jīng)甲、乙雙方現(xiàn)場代表簽作為合同附件進(jìn)入決算，否則乙方有權(quán)拒絕施工。

3、甲方應(yīng)在收到乙方工程竣工通知后五日內(nèi)，組織驗(yàn)收。超過七日未予答復(fù)時(shí)，乙方有權(quán)視為已驗(yàn)收合格并要求甲方支付工程款。

第九條乙方服務(wù)承諾

1、乙方承諾為甲方制作的grc裝飾件保修兩年，使用壽命不少于50年，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方一年內(nèi)免費(fèi)為甲方更換grc裝飾件，兩年內(nèi)免費(fèi)維修，超過兩年維修只收取材料費(fèi)，維修保證24小時(shí)趕到現(xiàn)場；

2、乙方承諾對本單位安裝的grc裝飾件工程，進(jìn)行終身維護(hù)；

3、因甲方原因造成的grc裝飾件損壞，乙方保證進(jìn)行維修，但要收取材料費(fèi)。

第十條雙方違約責(zé)任

1、乙方未按甲方的質(zhì)量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價(jià)扣減合同價(jià)款外，甲方還應(yīng)從乙方合同貨款中扣除‰違約金。

2、甲方未按合同規(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補(bǔ)交貨款外，應(yīng)向乙方支付 元的違約金。

3、乙方未按合同要求的時(shí)間完工，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除元違約金。

4、甲方未能按合同規(guī)定條件撥付工程款，乙方有權(quán)停止施工，工期順延，乙方按每日元在甲方支付工程款時(shí)加罰違約金。

第十一條糾紛的處理

當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第種方式，作為本合同爭議的解決方式。

①、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁；

②、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。

第十二條附則

1、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽蓋章之日起生效。

2、合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充條款，補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。

甲方： 乙方：

簽約人： 簽約人：

簽約地點(diǎn)：

簽約日期： 年月日

承攬合同 篇3

簽定日期：_______年____月____日

定作方（甲方）：______________

電話：________________________

承攬方（乙方）：______________

電話：________________________

經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，并嚴(yán)肅履行。

品名

規(guī)格

單位

數(shù)量

加工費(fèi)

單價(jià)

金額

定作方供應(yīng)原材料：

原材料

規(guī)格

單位

數(shù)量

日期

成品單位耗用量

1．技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法：______________________________________________。

2．產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法：__________________________________________________。

3．交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸辦法、運(yùn)雜費(fèi)用和負(fù)擔(dān)：__________________________________。

4．貨款及費(fèi)用結(jié)算辦法及期限：____________________________________________。

5．本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

甲方（蓋章）：_______________

乙方（蓋章）：_______________

承攬合同 篇4

定作方：_________(簡稱甲方)

承攬方：_________(簡稱乙方)

經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。

1．產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：

_________。

2．原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：

_________。

3．履行的期限、地點(diǎn)和方式：

_________。

4．驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：

_________。

5．結(jié)算方式：

_________。

6．違約責(zé)任：

除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。

(1)承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值_________％或酬金總額_________的違約金。

(2)定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價(jià)款總值_________％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_________％的違約金。

7．雙方約定的其它條款：

_________。

8．以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。

9．本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

10．本合同一式_________份，正本雙方各執(zhí)_________份，副本送工商行政管理局存查。

11．本合同有效期限：從雙方簽署之日起到_________年_________月_________日止。

定作方(蓋章)：_________承攬方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

承攬合同 篇5

承攬合同

合同編號：

定做人：簽訂地點(diǎn)：

承攬人： 簽訂時(shí)間： 年 月 日

第一條 承攬項(xiàng)目、數(shù)量、報(bào)酬、支付期限（如空格不夠，可另行添加）

第二條 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：_______________________

第三條 承攬人對質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：_________________

第四條 定做人提供技術(shù)資料、圖紙等的時(shí)間、辦法及保密要求：_____

第五條 承攬人使用的材料由_______提供。材料檢驗(yàn)方法：_______

第六條 定做人（是/否）允許承攬項(xiàng)目中的主要工作由第三人完成。

可以交由第三人完成的工作是：_______________

第七條 工作成果檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：_____________

第八條 結(jié)算方法和期限：______________________

第九條 定做人在_____年____月___日前交定金（大寫）_____元。

第十條 定做人解除承攬合同應(yīng)及時(shí)書面通知承攬人。

第十一條 定做人未向承攬人支付報(bào)酬或材料費(fèi)的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。 第十二條 違約責(zé)任：______________________。

第十三條 合同爭議解決方式：本合同在履行中出現(xiàn)爭議的，雙方協(xié)商

解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院提起訴訟。

第十四條 其他約定事項(xiàng)：_____________________________________

定做人： 承攬人： 單位地址： 單位地址： 法人代表： 法人代表： 聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：篇三：承攬合同范本：技術(shù)開發(fā)承攬合同范本

承攬合同范本：技術(shù)開發(fā)承攬合同范本

承攬合同范本：技術(shù)開發(fā)承攬合同書

項(xiàng)目名稱：________________________________

委托方（甲方）__________________________

研究開發(fā)方（乙方）______________________

填寫說明

一、“合同登記編號”的填寫方法：

二、技術(shù)開發(fā)合同是指當(dāng)事人之間就新技術(shù)、新工藝和新工藝的新材料及其系統(tǒng)的研究開發(fā)所訂立的合同。技術(shù)開發(fā)合同包括委托開發(fā)合同的合作開發(fā)合同。

三、計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目應(yīng)填寫國務(wù)院部委、省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市、地、市（縣）級計(jì)劃，不屬于上述計(jì)劃的項(xiàng)目此欄劃（/）表示。

四、標(biāo)的技術(shù)的內(nèi)容、形式：

包括開發(fā)項(xiàng)目應(yīng)達(dá)到的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、開發(fā)目的、使用范圍及效益情況、成果提方式及數(shù)量。 提交開發(fā)成果可采取下列形式：

1.產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝規(guī)程、材料配方和其他圖紙、論文、報(bào)告等技術(shù)文件；

2.磁盤、磁帶、計(jì)算機(jī)軟件；

3.動物或植物新品種、微生物菌種；

4.樣品、樣機(jī)；

5.成套技術(shù)設(shè)備。

五、研究開發(fā)計(jì)劃：

包括當(dāng)事人各方實(shí)施開發(fā)項(xiàng)目的階段進(jìn)度，各個(gè)階段要解決的技術(shù)問題，達(dá)到的目標(biāo)和完成的期限等。

六、技術(shù)情報(bào)資料的保密：

包括當(dāng)事人各方情報(bào)和資料保密義務(wù)的內(nèi)容、期限和泄漏技術(shù)秘密應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。雙方可以約定，不論本合同是否變更、解除、終止，本條款均有效。

七、其他：

合同如果是通過中介機(jī)構(gòu)介紹簽訂的，應(yīng)將中介合同作為本合同的附件。如果雙方當(dāng)事人約定定金、財(cái)產(chǎn)抵押及擔(dān)保的，應(yīng)將給付定金、財(cái)產(chǎn)抵押及擔(dān)保手續(xù)的復(fù)印件作為本合同的附件。

八、委托代理人簽訂本合同書時(shí)，應(yīng)出具委托證書。

九、本合同書中，凡是當(dāng)事人約定認(rèn)為無需填寫的條款，在該條款填寫的空白處劃（/）表示。

依據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，合同雙方就___________________項(xiàng)目的技術(shù)開發(fā)（該項(xiàng)目屬_________計(jì)劃），________經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。

一、標(biāo)的技術(shù)的內(nèi)容、形式和要求：

________________________________________

二、應(yīng)達(dá)到的技術(shù)指標(biāo)和參數(shù)：

________________________________________

三、研究開發(fā)計(jì)劃：

________________________________________

四、研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)、報(bào)酬及其支付或結(jié)算方式：

（一）研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)是指完成本項(xiàng)研究開發(fā)工作所需的成本；報(bào)酬是指本項(xiàng)目開發(fā)成果的使用費(fèi)和研究開發(fā)人員的科研補(bǔ)貼。

本項(xiàng)目研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)及報(bào)酬：___________元

其中：甲方提供____元，乙方提供____元。

如開發(fā)成本實(shí)報(bào)實(shí)銷，雙方約定如下：

（二）經(jīng)費(fèi)和報(bào)酬支付方式及時(shí)限（采用以下____種方式）

①一次總付：____________元，時(shí)間：________________

②分期支付：____________元，時(shí)間：________________

____________元，時(shí)間：________________

③按利潤________%提成，期限：________________

④按銷售額____ %提成，期限：________________

⑤其他方式：______________________________________

五、利用研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)購置的設(shè)備、器材、資料的財(cái)產(chǎn)權(quán)屬

__________________________________________________

六、履行的期限、地點(diǎn)和方式

本合同自____年____月____日至____年____月____日在____________（地點(diǎn)）履行。 本合同的履行方式：________________________________

七、技術(shù)情報(bào)和資料的保密

__________________________________________________

八、技術(shù)協(xié)作和技術(shù)指導(dǎo)的內(nèi)容

__________________________________________________

九、風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任的承擔(dān)

在履行本合同的過程中，確因在現(xiàn)有水平和條件下難以克服的技術(shù)困難，導(dǎo)致研究開發(fā)部分或全部失敗所造成的損失，風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任由________承擔(dān)。（1、乙方；2、雙方；3、雙方另行商定）經(jīng)約定，風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任甲方承擔(dān)____ %，乙方承擔(dān)____ %.

本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任確認(rèn)的方式為：______________________________

十、技術(shù)成果的歸屬和分享

（一）專利申請權(quán)：________________________________________

（二）非專利技術(shù)成果的使用權(quán)、轉(zhuǎn)讓權(quán)：______________________________

十一、驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)和方式

研究開發(fā)所完成的成果，達(dá)到了本合同第二條所列技術(shù)指標(biāo)，按____標(biāo)準(zhǔn)，采用_____方式驗(yàn)收，由_____方出具技術(shù)項(xiàng)目驗(yàn)收證明。

十二、違約金或者損失賠償額的計(jì)算方法

違反本合同約定，違約方應(yīng)當(dāng)按《中華人民共和國合同法》規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任。

（一）違反本合同第____條約定，______方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，承擔(dān)方式和違約金額如下：____________________

（二）違反本合同第____條約定，______方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，承擔(dān)方式和違約金額如下：____________________

十三、爭議的解決方法

在本合同履行過程發(fā)生爭議，雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決，也可以請求________進(jìn)行調(diào)解。

雙方不愿協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的，雙方商定，采用以下第（____）種方式解決。